得知小区部分房屋漏水而拒绝收房引发纠纷,此文是一篇收房论文范文,为你的毕业论文写作提供有价值的参考。
收房论文参考文献：
基本案情
2011年,吕某在某小区购买了一套商品房,开发商承诺于2012年9月1日交房.2012年8月下旬,开发商通知吕某收房.但吕某听到部分业主说,该小区其他房屋存在局部漏水问题（吕某所购房屋是否漏水并未核准）.因担心房屋质量,吕某便告诉开发商等房屋维修好了才会收房.于是吕某没有按期收房.这以后,他再也没有接到开发商催交房的通知.2014年9月份,吕某将开发商告上法庭,要求开发商赔偿自2012年9月起逾期交房的违约金.
法院判决及理由
法院经审理发现,该小区部分房屋确实存在局部漏水情况,但都不属于房屋主体结构质量问题,对房屋的使用也不构成实质性影响.法院认为,该房屋取得了商品房交付使用备案文件,已符合交付条件.开发商也按期通知了原告收房,已履行了其应尽的交房义务.根据双方合同,除了因开发商不具备约定的交房条件而拒绝交接外,不得以其他理由拒绝*房屋的交接手续.就该房屋出现的质量问题,吕某有权要求开发商承担维修、赔偿损失等责任,但无权拒收房屋并据此要求开发商无限期地承担逾期交房的违约责任.据此,法院驳回了原告吕某的诉讼请求.
律师提醒
根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条,因房屋质量问题严重影响正常居住使用,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持.但在本案中,房屋已经通过竣工使用备案,具备房屋使用条件,符合合同约定的交付条件,房屋存在漏水,并非是房屋主体结构质量不合格,吕某应当按约收房.
业主和开发商在签订商品房买卖合同时,对“严重影响正常居住使用”以及对房屋主体结构外的其他质量缺陷解除或如何救济的情形,可以在合同或补充协议中进行细化约定,以保障业主在收房过程中的权利和可操作性.
（供稿 沈晓庆）
结论：适合不知如何写收房方面的相关专业大学硕士和本科毕业论文以及关于收房是什么意思论文开题报告范文和相关职称论文写作参考文献资料下载。
医药公司应收账款存在问题改进策略
摘要：随着我国市场经济的深入发展，企业必须不断地开拓新市场、制定和实施新的销售政策才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，医药公司的销售模式也在不断。
探析制造企业应收账款风险管理和控制
摘要：随着市场竞争加剧，线束制造业面临压力也随之增大。为了促进企业发展，减小坏账带来经济损失，线束制造业应加强这方面的管理和控制。为此，本文从线。
应收账款形成原因应略
摘 要：在市场经济条件下，企业为了在竞争中占有有利位置，采取赊销方式扩大销售。赊销虽然能使销售扩大了，提高了市场竞争力，但是另一方面没有注重后期。
企业应收账款风险管理问题之我见
摘 要： 随着市场经济不断的发展，企业之间的竞争也变得越来越激烈，企业应收账款管理也面临着危机，企业面临资金短缺甚至即将倒闭的危机。本文浅析了目。